网站首页 关于我们 新闻中心 企业荣誉 产品展示 成功案例 人才招聘 客户留言 联系我们
新闻资讯
企业新闻
行业新闻
技术资料
联系我们
上海海褒钢结构工程有限公司
地址:上海市宝山区友谊路1568弄9号楼
电话:021-36637898
传真:021-36637898
联系人:朱小姐
手机:13816963610
网址:www.haibao021.com
技术资料   当前位置:首页 > 新闻资讯 > 技术资料 > 正文
钢结构厂房工程承揽案例分析
发布者:admin 发布时间:2014/9/24 阅读:1013

【案例简述】:签订钢结构厂房工程承揽合同后,一方称工程已完工,另一方称后续工程交由他人完成 工程究竟谁完成 让优势证据“说话”。
【案例内容】2013年初,公司A与外地某钢构公司签订了一份《钢结构承揽合同》,约定由该钢构公司承揽建造公司A钢结构厂房工程以及工程期限、造价、工程竣工结算等条款。合同生效后,该钢构公司组织安装施工,公司A依约按进度支付了48万余元的工程款。2013年7月,公司A以钢构公司提供的型材不符合约定、影响工程质量和进度为由,向该钢构公司发出《敦促履行义务函》,请钢构公司在收悉信函后予以解决。后双方经沟通未达成一致意见。8月,公司A与周某另签订了一份《协议书》,将该厂房的后续工程发包给周某施工,很快,周某组织人员完成了施工,该实业公司分三次付清了32万元的后续工程款。
公司A随后向法院起诉,请求法院依法解除原告公司A与被告外地某钢构公司2013年初签订的《钢结构承揽合同》,并要求该钢构公司支付公司A工程延期滞纳金。公司A还提供了后续工程《协议书》以及周某收取工程款的3张收条等证据,该钢构公司称实际完成了全部工程,并也提供了竣工图等资料。
【法院裁判】一审法院经审理认为:本案中,钢结构安装完工举证责任由承揽人该钢构公司承担。该钢构公司出示的证据证明:该钢构公司收到公司A发出的《敦促履行义务函》后即与铜陵方面进行交涉,还出具他们单方制作的工程《竣工图》。此外,无其他证据证实该钢结构工程完工的事实。相反,公司A出示的证据证明,为防止工程延期,在对方违约的前提下,该实业公司自己与第三人周某签订协议,完成了剩余钢结构工程,避免了损失的扩大。法院认为,在双方都有证据证明自己观点的情况下,结合本案当庭陈述及其他证据,公司A的证据具有高度盖然性,其证明观点应予以采信。因而,判决支持公司A要求解除双方之间签订的《钢结构承揽合同》的请求,同时判决该钢构公司支付公司A工程延期滞纳金35000元。日前,铜陵市中级法院驳回了该钢构公司的上诉,维持一审判决。
【法理解析】在民事诉讼中,当事人对自己的事实主张承担举证责任已成为一项基本的诉讼原则。但是,当事人提供的证据所证明的事实,其真实性达到何种程度,才能成为定案的根据?如果双方当事人所举证据,显示了截然相反的事实又该怎么办?这就涉及到民事案件的证明标准问题。

 
 

打印本页 || 关闭窗口
友情链接:百度  QQ  
上海海褒钢结构有限公司 Copyright 2014 Auto Parts All Right Reserved
在线客服